Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Szobacsikivitelezés.hu weboldalon keresztül történő szolgáltatásmegrendelésekre vonatkoznak. A megrendelő a szolgáltatás igénybevételével elfogadja az alábbi feltételeket.

1. Szolgáltató adatai

Cégnév: Szobácsi Tamás EV
Székhely: 6455 Katymár Szent István Király utca 74.
E-mail: szobacsi.ev@gmail.com
Telefonszám: +36 30 815 3609

2. A szolgáltatás tárgya

A vállalkozó lakásfelújítással, belsőépítészeti munkákkal, szobafestéssel, gipszkartonozással, burkolással és kapcsolódó kivitelezési munkákkal foglalkozik, az ügyfél megrendelése alapján.

3. Megrendelés menete

Megrendelés történhet e-mailen, telefonon vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. A megrendelés csak akkor válik véglegessé, ha írásban visszaigazolásra kerül.

4. Fizetési feltételek

A fizetés történhet készpénzben vagy átutalással. Előleg kérhető a megrendelés értékének 30–50%-áig. A végszámla a munka elvégzése után kerül kiállításra.

5. Teljesítési határidő

A kivitelezési határidőt minden esetben egyedileg egyeztetjük. A vállalkozó törekszik a határidők pontos betartására, vis maior esetén erről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.

6. Garancia

A vállalkozó a kivitelezési munkára 6 hónap kivitelezői jótállást vállal a munka átadásától számítva, a rendeltetésszerű használat mellett felmerülő kivitelezési hibák esetére.

7. Elállás és lemondás

Megrendelő a munkakezdés előtt 48 órával írásban lemondhatja a megrendelést. Ha az elállás később történik, a vállalkozó jogosult kötbért kérni a megrendelt munka 10%-áig.

8. Panaszkezelés

Panaszt e-mailben vagy telefonon keresztül lehet benyújtani. A vállalkozó 3 munkanapon belül írásban válaszol.

9. Egyéb rendelkezések

A felek közötti vitás kérdéseket elsőként békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékes.

Utolsó frissítés dátuma: 2025. május 14.